Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

kara umowna

inwestor, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja, kierownik budowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, umowa, opóźnienie, klimatyzacja, szafa, montaż i uruchomienie, pozwana kara umowna, pomieszczenie serwerowni, zmniejszenie kary umownej, urządzenie, naliczona kara umowna, wartość umowy, możliwość miarkowania kary umownej, stawka kary, interes wierzyciela, terminowe wykonanie umowy, żądanie dłużnika, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna

kara umowna

miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, przedmiot umowy, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, usterka, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, tynk, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, protokół, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę

kara umowna

usterka, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

miarkowanie kary umownej, umowa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, zobowiązanie, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie, znaczna część

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień

kara umowna

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie publiczne, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie

kara umowna

kara umowna, usterka, prawo zamówień publicznych, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, termin, obiekt magazynowy, teren kompleksu, termin usunięcia, przedmiot umowy, dzień zwłoki

kara umowna

miarkowanie kary umownej, strona powodowa, dłużnik, wysokość kary, wykonanie zobowiązania, opóźnione dostawy, sprzęt medyczny, opóźnienie, żądanie miarkowania kary umownej, funkcja, dostawa sprzętu, wygórowana kara umowna, zapłata kary umowna, uniknięcie przymusu, pozwana kara umowna, opóźnienie w dostawie, naruszenie terminów realizacji dostaw, przetarg, zastrzeżenie zwrotu, zamówienie publiczne

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, opóźnienie, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, zobowiązanie, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, zobowiązanie, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary

kara umowna

podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, gmina, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara

kara umowna

miarkowanie kary umownej, dotacja, opóźnienie, korzystanie z obiektów, inwestycja, warunki pogodowe, podwykonawca, naliczanie kary umownej, wykonanie pracy, pozwana kara umowna, stanowisko powódki o braku, naliczenie kary umownej, nieuiszczony koszt sądowy, umówiony termin, plac budowy, oddanie przedmiotu, niedoróbka i usterka, budżet województwa, teren boiska, przedmiot umowy

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, zobowiązanie, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót