Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

kara umowna, kukurydza, tona, pszenica, zboże, towar, partia towaru, dłużnik, protokół z dni, umowa, pozwany, porozumienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, cena rynkowa, miarkowanie kary umownej, zapłata kary umowna, wysokość kary umowna, e, wierzyciel, zarządca

kara umowna, umowa kupna, tona, sprzedaż, cena, ziarno kukurydzy, pszenica, pozwany, porozumienie, potwierdzenie doręczenia, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół rozprawy, zboże, pszenżyto, zastrzeżenie kary umownej, towar, zobowiązanie niepieniężne, wykonanie umowy

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, umowa, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, betonowanie

kara umowna, umowa, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

kara umowna, kukurydza, rzepak, zboże, pozwany, umowa kontraktacji, szkoda, roślina strączkowa, warunek skupu i rozliczeń, ogólny warunek skupu, nienależyte wykonanie zobowiązania, wysokość kary umowna, tona, dłużnik, zapłata kary umowna, przesłanka miarkowania kary umownej, wykonanie umowy, cena, dostawa, wierzyciel

kara umowna, powodu wzajemnego, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia

kara umowna, nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót, pozwana kwestia

kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary

kara umowna, umowa, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru

tona, opłata środowiskowa, odpad, miarkowanie kary umownej, nieterminowe wykonanie umowy, lipiec i sierpień, odbiór mieszanki, umowa, harmonogram odbioru, pozwana kara umowna, zasadność nałożenia, konsekwencja zasadności, zmiana harmonogramu, nienależyte wykonanie zobowiązania, przeprowadzenie negocjacji, należyta staranność, wartość cała, popiół, wysokość kary umowna, wartość kary umownej

kara umowna, odpowiednie oświadczenie, pozwany, umowa, termin zapłaty, naliczenie kary umownej, powódkę kary, wystawienie oświadczenia, umowa strony, wysokość kary umowna, centrum, usta, odpis, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i społeczna, apelacja powódki, usługa utrzymania czystości, wystawiana faktura, błędna wykładnia zapisów, obciążenie powódki

kara umowna, koszula, umowa, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, wartość, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja

kara umowna, umowa, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk, adres, pełnomocnik

kara umowna, umowa, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt

kara umowna, umowa, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa

lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie, nawiewnik, wykonanie pracy, prolongata

kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy

kara umowna, umowa, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna, wykonanie zobowiązania

kara umowna, pozwany, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, oddanie dzieła, wykonanie zastępcze

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy, dochodzenie kary