Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

kara umowna

opad deszczu, warunki atmosferyczne, opóźnienie, prace budowlane, temperatura, dzień z opadami, warunki pogodowe, budowa, upadłość, zakończenie roboty, pozwany powiat, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia, zapłata kary umowna, suma opadów, wykonywanie robót ziemnych, wykonanie robót budowlanych, strona powodowa, umowa, stan zaawansowania

kara umowna

wymiana gruntów, opóźnienie, opad deszczu, realizacja inwestycji, nawierzchnia, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, rozwój kultury fizycznej, boisko sportowe, obniżenie kary umownej, naliczenie kary umownej

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, opóźnienie, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony

kara umowna

opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opad, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, termin

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja, rażące wygórowanie kary, urząd marszałkowski

kara umowna

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu

kara umowna

opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria

kara umowna

karta, pozwany, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty, zakończenie pracy, pas drogowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu, mapa

kara umowna

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie, wykonanie zobowiązania, instalacja wodna, uzyskanie decyzji, kara umowna za zwłokę, szkoda