Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

potrącenie

kara umowna, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, zespół, tuleja, pozwany, sprzeciw, faktura, wierzytelność powódki, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, należność, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność strony, zarzut potrącenia, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wykonanie umowy, dostawa urządzeń, potracenie, wykonanie umowy strony, wierzytelność odszkodowawcza, opóźnienie w wykonaniu umowy, linia produkcyjna, zastrzeżona kara umowna, zapłata, zamontowanie i uruchomienie, płyta warstwowa, kształtownik, blacha stalowa, termin

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, robota budowlana, beton, ława

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, przedmiot umowy, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, sprzeciw, potrącenie wzajemne wierzytelności, towar, uznanie długu, kwestia kosztów procesu, pełnomocnik strony powodowej, sens procesowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, złożone oświadczenie o potrąceniu, mocodawca, potrącenie wierzytelności, brak zapłaty, czynność materialnoprawną, powodowa należność, treść sprzeciwu, skuteczne potrącenie, stosunek do powoda

potrącenie

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, nota, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, potrącenie wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa

potrącenie

wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, kara umowna, opóźnienie w dostawie, umowa dostawy, nota obciążeniowa, oświadczenie o potrąceniu, termin dostawy towaru, opóźnienie, kara umowna obciążająca powoda, naliczenie kary umownej, zwrot dokumentacji, procesowy zarzut potrącenia, termin realizacji dostaw, przesunięcie terminów, dokument, wierzytelność wynikająca z noty, sprzeciw od nakazu zapłaty, dostawca

potrącenie

potrącenie wierzytelności, czyny niedozwolone, zakaz potrącenia, ubezpieczyciel, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z czynu, potrącenie z wierzytelności powoda, wymagalność wierzytelności, pozwany, postępowanie likwidacyjne, ogólna pula, zapewnienie efektywności, baza prawna, kluczowy fragment, interes wierzyciela, druga strona, wzajemna wierzytelność, dług, pomniejszenie zadośćuczynienia, wadliwy dowód

potrącenie, kara umowna

kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo

potrącenie

faktura, wierzytelność, termin płatności, zarzut potrącenia, upadłe przedsiębiorstwo, porozumienie handlowe, oświadczenie o potrąceniu, kompensata, pozwany, numer faktury, potrącenie ustawowe, dokonany przelew, faktura vat, dłużnik, termin, kwota, potrącenie umowne, upadłość, potwierdzenie przelewu, złożenie oświadczenia o potrąceniu

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, najemca, zarzut potrącenia, data płatności faktur, rzeczona faktura, czynsz, pozwany, kwota wysokości, roszczenie o zwrot kaucji, opłata należna, przedmiot najmu, korzystanie z nieruchomości, faktura, wzajemna wierzytelność, lokal, oświadczenie woli o potrąceniu, ewentualne roszczenie finansowe, umowa najmu, złożenie oświadczenia

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, faktura, faktura vat, pozwany, usługi marketingowe, wierzytelność powodów, oświadczenie o kompensacie, organizacja sprzedaży, wzajemne zobowiązanie, wrzesień, obsługa imprezy, złoty stanie, projekt budowy, opracowanie, wzajemna wierzytelność strony, etykieta, zapłata wierzytelności, nakaz zapłaty, sprzeciw

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, propozycją kompensaty, pozwany, faktura vat, faktura, wierzytelność niższa, wierzytelność powodów, wysokość wierzytelności, ilość paszy, sprzedażą tuczników, skutek potrącenia, pismo z dni, przedmiotowe oświadczenie, dowód z przesłuchania strony, powództwo wierzyciela, zapis księgowy, wzajemne umorzenie, opóźnienie, skuteczność potrącenia

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac

potrącenie

wierzytelność, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, usługa naprawy, mocodawca, wzajemne rozliczenie, prawo właściwe, potrącenie wzajemne wierzytelności, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wzajemna kompensata, skarga kasacyjna, przesłanka potrącenia, pełnomocnik procesowy powoda, należność, strona oświadczenia o potrąceniu, skuteczność potrącenia, faktura, wymagalność wierzytelności powoda, wierzytelność winna

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, turbina, demontaż, montaż izolacji, wierzytelność powódki, wartość umowy, pozwany, faktura, dopuszczalność potrącenia, zawiśnięcie sporu, wzajemna wierzytelność, dostawa i montaż, rozliczenie przedmiotu umowy, wykonanie izolacji, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wymagalność, potrącenie z wierzytelności, miejsce montażu, koszt wykonania zastępczego